منتهية الصلاحية مناقصة شراء ملحقات الكابلات لمحطة ألماتي للطاقة في كازاخستان

وصف المشروع: شراء مواد وإكسسوارات كهربائية مثل أنابيب توصيل الكابلات للأشباك الكهربائية للإضاءة، الشريط العازل، أربطة الكابلات، وما إلى ذلك.

ميزانية المبلغ: 43,100,719.0 (تينغ كازاخستاني، عملة محلية LC)

إجمالي قيمة العقد: (يتم تحديده عند توقيع العقد، ولكن يجب أن يشمل جميع الضرائب والتكاليف)

المشتري: شركة ألماتي للطاقة المساهمة

قائمة البضائع الرئيسية المطلوب شراؤها ومكان التسليم:

البضاعة 1: أنابيب توصيل كابلات من الألومنيوم.

الكمية: 10,000 قطعة.

مكان التسليم: KAZAKHSTAN, Almaty Region, Iliysky District, Energetichesky s.o., s.Otegen batyra, CHP-3, p.Otegen batyr, ul.Battalkhanova, 20 / كازاخستان، منطقة ألماتي، مقاطعة إيلي، بلدة إنيرجيتيشيسكي، قرية أوتيغن باتيرا، محطة توليد الحرارة الثالثة، بلدة أوتيغن باتير، شارع باتالكانوفا 20.

البضاعة 2: شريط عازل من البوليستر.

الكمية: 333 لفة.

مكان التسليم: KAZAKHSTAN, Almaty, Alatau District, CHP-2 named after A. Zhakutov, m-on Algabas, ul.7, dom 130 / كازاخستان، مدينة ألماتي، منطقة ألاتاو، محطة توليد الحرارة الثانية المسماة باسم أ. زاكوتوف، حي ألغاباس، شارع 7، المبنى 130.

البضاعة 3: أربطة كابلات بلاستيكية، مقاس 4x250.

الكمية: 1,667 قطعة.

مكان التسليم: نفس عنوان البضاعة 2.

البضاعة 4: أربطة كابلات بلاستيكية، مقاس 4x150.

الكمية: 1,333 قطعة.

مكان التسليم: نفس عنوان البضاعة 2.

البضاعة 5: أربطة كابلات بلاستيكية، مقاس 4x250.

الكمية: 400 قطعة.

مكان التسليم: KAZAKHSTAN, Almaty Region, K. Kunaev (inactive), Konaes (inactive), Kapshagay HPP named after Sh. Chokin, g.Konaev / كازاخستان، منطقة ألماتي، ك. كوناييف (غير نشط)، كوناييس (غير نشط)، محطة كابشاغاي الكهرومائية المسماة باسم ش. تشوكين، مدينة كوناييف.

شروط التسليم: DDP (تسليم بعد دفع الرسوم الجمركية).

مدة العقد: يصبح العقد نافذًا من تاريخ التوقيع، ويظل ساريًا حتى 31 ديسمبر 2026.

فترة التسليم: يجب تسليم جميع البضائع خلال الفترة من تاريخ توقيع العقد (شاملاً) وحتى ديسمبر 2026.

شروط الدفع:

الدفعة المقدمة: 0%

الدفعات المؤقتة: 0%

الدفعة النهائية: 100%. يجب إتمام الدفعة النهائية خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ توقيع بيان استلام وتسليم البضائع من قبل الطرفين.

متطلبات الضمان: يجب على المورد تقديم ضمان استرداد الدفعة المقدمة (في شكل خطاب ضمان بنكي) خلال 20 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.

ضمان الجودة: يجب على المورد ضمان جودة البضائع وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية الوطنية والدولية. يجب أن تكون البضائع المقدمة من إنتاج عام 2023-2024 أو ما بعده. توفير فترة ضمان للبضائع الموردة لمدة 12 شهرًا من تاريخ توقيع بيان الاستلام والتسليم.

متطلبات المحتوى المحلي: يجب على المورد تقديم حساب لقيمة المحتوى المحلي في البضائع (وفقًا للوائح ذات الصلة في كازاخستان)، وقد يتعرض لعقوبات في حالة عدم تقديمه أو تقديم معلومات غير صحيحة.

ملخص الشروط الأساسية للعقد:

التسليم والاستلام: يتحمل المورد مسؤولية تسليم البضائع إلى مستودعات المشتري في عناوين المحطات المحددة أعلاه، ويقوم المشتري بإجراء فحص دخول. في حالة اكتشاف عدم مطابقة البضائع من حيث الكمية أو الجودة، يجب على المورد استكمال النقص أو الاستبدال خلال الفترة المحددة.

المسؤولية عن الإخلال بالعقد (المورد):

تأخير التسليم: دفع غرامة قدرها 0.1% من قيمة البضائع غير المسلمة في الوقت المحدد عن كل يوم تقويمي من التأخير، بحد أقصى لا يتجاوز 10% من إجمالي قيمة الالتزامات غير المنجزة.

تقديم منتجات غير مطابقة: يحق للمشتري حجب 15% من قيمة الدفعة المستحقة كغرامة، وله الحق في طلب استبدال البضائع أو إرجاعها.

عدم تقديم شهادة قيمة المحتوى المحلي (شهادة СТ-KZ): قد يتعرض لغرامة تصل إلى 20% من إجمالي قيمة العقد.

إنهاء العقد من جانب واحد: إذا رفض المورد دون سبب وجيه الوفاء بالتزاماته قبل انتهاء مدة العقد، يحق للمشتري إنهاء العقد من طرف واحد وطلب دفع غرامة قدرها 10% من إجمالي قيمة العقد.

المسؤولية عن الإخلال بالعقد (المشتري):

تأخير الدفع: دفع غرامة قدرها 0.1% من المبلغ المستحق عن كل يوم تقويمي من التأخير، بحد أقصى لا يتجاوز 10% من المبلغ غير المدفوع.

الرفض غير المبرر للعقد: باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونًا أو في العقد، إذا رفض المشتري العقد دون سبب وجيه، فقد يكون ملزمًا بدفع غرامة للمورد قدرها 10% من إجمالي قيمة العقد.

القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات: يخضع العقد لقانون جمهورية كازاخستان. يتم تسوية أي نزاع أولاً عن طريق المفاوضات، وإذا تعذر حله، يتم الفصل فيه من قبل المحكمة في مكان المشتري.

مكافحة الفساد والامتثال للعقوبات: يجب على أطراف العقد الامتثال للوائح مكافحة الفساد، وضمان عدم إدراجهم أو الشركات التابعة لهم أو المساهمين في قوائم العقوبات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة و OFAC الأمريكية.