مناقصة إشراف على بناء جسر طريق في مدينة لا كورون، فرنسا

عنوان المشروع: عقد إشراف على مشروع بناء جسر طريق فوق مجموعة خطوط سكك حديدية لربط الطريق RD 910 بالطريق RD 41 في مدينة لا كورون

اسم المشتري: بلدية لا كورون

الشكل القانوني للمشتري: مؤسسة قانونية عامة

رقم تعريف المشروع: 6a2c2678-5e58-4d6f-b7a1-5ada658dffd9

رقم التعريف الداخلي: S-PF-1773500

نوع الإجراء: مناقصة مفتوحة

طبيعة العقد: خدمات

رمز CPV الرئيسي: 71322300 (خدمات تصميم الجسور)

رمز CPV التكميلي: 71322300 (خدمات تصميم الجسور)

موقع المشروع: فرنسا، مقاطعة شارونت (NUTS:FRI31)، مدينة لا كورون، 16400

وصف المشروع: تهدف هذه المناقصة إلى توفير خدمات الإشراف الهندسي لمشروع بناء جسر طريق فوق مجموعة خطوط سكك حديدية. يتضمن العقد جزءًا ثابتًا وجزئين اختياريين.

إجمالي قيمة العقد (بدون ضريبة): 4,500,000 يورو

تاريخ البدء المتوقع: 20 أبريل 2026

المدة التنفيذية المتوقعة: 30 شهرًا

مراجعة التصميم الأولي والتفصيلي: إجراء مراجعة فنية شاملة وتحسين للتصميمات الأولية والرسومات التنفيذية لجسر الطريق (فوق مجموعة خطوط السكك الحديدية) المقدمة من المقاول، لضمان الامتثال للمواصفات الفنية ومعايير السلامة والمتطلبات التنظيمية.

الإشراف على جميع مراحل البناء: توفير الإشراف والفحص والتحكم الكاملين لجميع مراحل البناء، بما في ذلك الأعمال المدنية والهيكلية وتركيب المعدات، من بدء المشروع حتى التسليم النهائي.

حماية السكك الحديدية والتنسيق: وضع وتنفيذ خطط أمان خاصة للبناء فوق خطوط السكك الحديدية وبالقرب منها، ومراقبتها، لضمان السلامة المطلقة والاستمرارية غير المنقطعة لعمليات السكك الحديدية أثناء البناء، والتنسيق مع إدارة السكك الحديدية.

فحص الامتثال للمعايير: ضمان أن جميع أنشطة ومواد وأساليب البناء تتوافق مع معايير ولوائح البناء والهيكلية والسلامة والبيئة المعمول بها في فرنسا والاتحاد الأوروبي.

حساب الكميات وإصدار شهادات الدفع: مراجعة كشوف الكميات المقدمة من المقاول، والتحقق من تقدم وجودة الأعمال المنجزة، وإصدار توصيات بالدفع المرحلي والنهائي للمشتري بناءً على ذلك.

الإشراف على الصحة والسلامة والبيئة (HSE): وضع ومراقبة تنفيذ خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة للمشروع، بما في ذلك تقييم المخاطر ومنع الحوادث وإجراءات حماية البيئة، لضمان توافق موقع البناء مع أعلى معايير السلامة والبيئة.

الإشراف على نظام إدارة الجودة: إنشاء وصيانة إجراءات الجودة للمشروع، ومراقبة تشغيل نظام مراقبة الجودة لدى المقاول، وتنظيم اختبارات المواد وفحص جودة البناء.

إدارة ومراقبة جدول التنفيذ: مراجعة ومراقبة الجدول الزمني الرئيسي للمشروع والجداول الفرعية للمقاول، وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ الجدول الزمني، وتحديد مخاطر التأخير واقتراح إجراءات تصحيحية.

مراقبة التكاليف وإدارة التغييرات: مراقبة التوافق بين التكاليف الفعلية للمشروع والميزانية، ومراجعة وتقييم طلبات التغيير في الأعمال المقدمة من المقاول، وتقديم المشورة الفنية حول تأثير التغييرات على التكلفة والجدول الزمني.

إدارة العقد: مساعدة المشتري في إدارة عقد البناء الرئيسي، وتفسير بنود العقد، ومعالجة النزاعات التعاقدية، وإعداد مستندات العقد التكميلية.

التنسيق الميداني وتنظيم الاجتماعات: رئاسة اجتماعات التنسيق الدورية في الموقع، بما في ذلك الاجتماعات مع المقاول والمشتري والمصمم والأطراف المعنية الأخرى، لضمان تدفق المعلومات وحل المشكلات في الوقت المناسب.

إدارة المخاطر: تحديد وتقييم المخاطر الفنية والإدارية والمالية والخارجية المحتملة أثناء تنفيذ المشروع بشكل منهجي، والإبلاغ عنها، واقتراح استراتيجيات للتخفيف منها.

إدارة المستندات والتقارير: إعداد وتنظيم وإرسال تقارير الإشراف المختلفة، بما في ذلك التقارير الأسبوعية والشهرية والتقارير الخاصة وتجميع وثائق التسليم النهائي، لضمان اكتمال وثائق المشروع ودقتها وإمكانية تتبعها.

دعم التشغيل التجريبي والتسليم النهائي: المساعدة في تنظيم الاختبارات الهيكلية واختبارات الحمل والاختبارات الوظيفية للجسر، والمشاركة في عملية التسليم النهائي، وإصدار تقرير الإشراف النهائي.

خدمات الإشراف على الأجزاء الاختيارية: يتضمن العقد جزئين اختياريين، ويجب على جهاز الإشراف تقديم خدمات إشراف متكافئة للأعمال الاختيارية بناءً على قرار المشتري اللاحق.

التسليم النهائي والإشراف على فترة ضمان العيوب: بعد تسليم المشروع، مراقبة قيام المقاول بإصلاح أي عيوب تظهر خلال فترة ضمان العيوب، لضمان توافق المشروع مع الحالة النهائية المحددة في العقد.

المشورة الفنية ودعم اتخاذ القرار: العمل كمستشار فني مستقل للمشتري، وتقديم المشورة الفنية بشأن جميع القضايا الفنية أثناء تنفيذ المشروع، ودعم المشتري في اتخاذ قرارات مستنيرة.

طريقة التقديم: يجب تقديم العطاءات إلكترونيًا.

لغة العطاء: الفرنسية

الكتالوج الإلكتروني: غير مسموح

البدائل: غير مسموح

تاريخ فتح العطاءات علنًا: 6 مارس 2026 الساعة 14:00

صلاحية العطاء: 4 أشهر

الأساس القانوني: توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/24/UE

الفواتير الإلكترونية: مطلوبة

هيئة الاستئناف: المحكمة الإدارية في بواتييه

مرسل إشعار المناقصة الإلكتروني (TED eSender): Avenue-Web Systèmes